开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司向哈尔滨深业房地产公司购买了一处写字楼，总价款近千万元。双方在合同中约定，旅游公司分期付款，深业公司应在约定日期前交付房屋。如果深业公司逾期交房超过一定天数，旅游公司可以解除合同并要求双倍返还定金。
然而，深业公司因供电问题未能按时交房，比合同约定的时间晚了将近半年。旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同、退还购房款并赔偿损失。深业公司则辩称，供电问题属于合同约定的“非其所能控制的事件”，应当顺延交房日期。
争议焦点
旅游公司认为：深业公司逾期交房超过合同约定的天数，已构成严重违约，旅游公司有权解除合同。深业公司应当返还全部购房款本息并双倍返还定金。
深业公司认为：供电问题属于不可控因素，交房日期应当顺延至正式供电之日。在此期间不构成违约，合同应当继续履行。
法院判决
一审法院支持了旅游公司的请求，判决解除合同、深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。但二审法院改判：合同继续履行，深业公司只需赔偿逾期交房期间的利息损失。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院最终维持了二审判决。
律师分析
第一，合同是否解除，关键在于违约情形是否达到合同约定的解除条件。本案中，法院认定供电问题属于合同约定的“非深业公司所能控制的事件”，交房日期应顺延至正式供电之日。顺延后，逾期天数未达到合同约定的解除条件，因此合同应当继续履行。
第二，开发商未能按时交房，即使不构成根本违约，仍需承担违约责任。法院判令深业公司按银行贷款利率赔偿旅游公司逾期交房期间的利息损失，体现了对守约方合理利益的保护。
第三，购房合同效力的认定，不能仅以开发商未取得土地使用权证书为由一概否定。法院认为，深业公司已与土地管理部门签订出让合同并缴纳大部分出让金，合同内容合法、意思表示真实，应当认定有效。
王德林律师提示：
购房者在签订合同时，要仔细阅读逾期交房的免责条款和解除条件。如果开发商以“不可控因素”为由延期交房，购房者应当要求其提供政府部门出具的证明文件，否则可以主张违约。文山地区的购房者如有类似纠纷，建议及时咨询专业律师，避免因错过解除权行使期限而无法维权。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市