买房后开发商逾期交房能否解除合同
买房后开发商逾期交房能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司向哈尔滨深业房地产公司购买深业大厦的房屋，总价款约万元。双方签订合同后，旅游公司按约定支付了定金和购房款，但深业公司未能按期交房。旅游公司认为开发商违约，起诉要求解除合同、退款并赔偿损失。
深业公司辩称，延期交房是因为供电问题等不可控因素，符合合同约定的延期条件，不同意解除合同，要求继续履行。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的期限，已经构成根本违约，应当解除合同、返还购房款并双倍返还定金。深业公司主张：延期交房是由于供电部门未能及时供电等非自身所能控制的原因，符合合同约定的延期条件，合同应当继续履行。
法院判决
一审法院支持旅游公司解除合同的请求，判决深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。但二审最高人民法院改判，认定深业公司延期交房部分原因属于合同约定的可延期情形，旅游公司起诉时合同解除条件尚未满足，且大厦已竣工验收可交付使用，因此判决合同继续履行，由深业公司按贷款利率赔偿逾期交房期间的损失。
律师分析
本案的关键在于合同解除权的行使条件。购房合同中通常约定，开发商逾期交房达到一定天数后，买受人有权解除合同。但本案中，法院认定延期交房的部分原因属于合同约定的"非深业公司所能控制的事件"，因此延期时间不能全部算作违约，导致旅游公司起诉时解除条件尚未成就。
另外，最高人民检察院虽然提出抗诉，认为开发商未取得土地使用权证可能导致合同无效，但最高人民法院最终仍认定合同有效并继续履行。这说明在司法实践中，对于合同效力的认定更加注重保护交易安全和诚信原则，并非所有手续瑕疵都会导致合同无效。
购房者在签订商品房买卖合同时，应当仔细阅读关于延期交房和解除权的条款，特别是对于"不可抗力"和"非开发商所能控制的事件"等免责条款的范围要有清晰认识，避免因理解偏差而丧失解除合同的时机。
王德林律师提示：
购买期房时，建议在合同中明确约定逾期交房的具体天数以及解除权的起算时间。如果遇到开发商逾期交房，应及时收集证据，必要时向专业律师咨询。在文山地区，购房者可以委托律师审查合同条款，确保自身权益得到充分保障。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市