开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司（简称旅游公司）与哈尔滨深业房地产发展有限公司（简称深业公司）签订了一份商品房买卖合同。旅游公司购买深业大厦的房屋，总价款为人民币万元，并按约定支付了定金和购房款。合同约定深业公司应在特定日期前交付房屋，如果逾期超过一定天数，旅游公司有权解除合同并要求退款和双倍返还定金。
然而，深业公司未能按时交房，原因是施工中遇到了供电问题，包括与电业局的协议落实延迟、电网联建费支付等。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同、返还购房款及利息，并赔偿租金等损失。深业公司则辩称延期是遇到不可抗力和非自身能控制的事件，符合合同约定的延期条件，请求继续履行合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房已构成违约，合同约定逾期超过一定天数即可解除合同，且深业公司未取得国有土地使用权证，合同应认定为无效，深业公司应承担全部责任。深业公司主张：延期交房是因供电问题等非自身能控制的事件，符合合同约定的延期条件，不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
一审法院（黑龙江省高级人民法院）判决解除合同，深业公司返还购房款本息并双倍返还定金。二审法院（最高人民法院）改判：合同继续履行，深业公司应在判决生效后交付房屋，并支付从合同约定交房日至实际供电日期间的逾期交房违约金（按购房总价款和银行贷款利率计算利息）。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
律师分析
第一，合同效力问题。深业公司虽未取得国有土地使用权证，但双方签订的商品房买卖合同是真实意思表示，内容不违法，法院认定合同有效。这提醒我们，合同是否有效要看双方真实意愿和内容合法性，而非仅凭证件缺失。
第二，延期交房的责任认定。法院认为，供电问题属于"非深业公司所能控制的事件"，交房日期可相应顺延。但顺延后的逾期交房，深业公司仍要承担违约责任。购房者不能仅因开发商延期就随意解除合同，要看合同约定的解除条件是否成就。
第三，解除合同的条件。本案中，旅游公司起诉时，合同约定的解除条件（逾期交房超过特定天数）尚未出现，且房屋已竣工验收可交付使用，因此法院不支持解除合同，而是判决继续履行并赔偿损失。这说明，购房者想解除合同需严格依据合同条款，否则可能只能要求赔偿。
王德林律师提示：
签订购房合同时，建议明确约定延期交房的免责事由和解除条件。如果遇到开发商延期交房，应仔细核对合同条款，确认是否达到解除合同的标准。在文山地区，类似纠纷中法院通常优先支持合同继续履行，而非轻易解除。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市