分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
分公司签的工程合同，总公司能当原告吗
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1998年，永州市建设委员会与一家建筑公司的分公司签订了潇湘广场土石方工程合同，总造价约2000万元。分公司组织施工后，因永州市建委未能及时解决倒土场地、村民阻工等问题，工程多次停工，最终因城市规划调整而停建。
工程停建后，双方对已完工部分进行了验收和决算。但永州市建委拖欠了大量工程款，分公司实际收到的款项远低于审计确定的工程造价。于是，该建筑公司（总公司）作为原告起诉了永州市建委，要求支付欠款和违约金。
争议焦点
永州市建委主张：合同是分公司签的，分公司没有营业执照，不能作为合同主体，总公司也不是合同当事人，因此总公司无权起诉。
建筑公司主张：分公司签订的合同是受总公司委托，总公司出具了授权委托书，合同后果应由总公司承担，总公司是合法当事人。
法院判决
最高人民法院二审认定：分公司虽然不具备独立法人资格，但其以自己名义签订合同的行为，如果得到了总公司的授权，合同后果应由总公司承担。本案中，总公司向分公司负责人出具了法人委托书，因此总公司有权作为原告起诉永州市建委。最终判决永州市建委支付拖欠的工程款及相应利息。
律师分析
第一，分公司没有独立法人资格，不能独立承担民事责任，但其在总公司授权范围内签订的合同，法律后果由总公司承担。这一点很多人在签合同时容易忽略。
第二，合同中关于"不得转包"的约定，不等于不能分包。施工过程中，分公司将部分工程分包给其他单位，发包方未提出异议，视为同意，分包行为有效。
第三，工程停工后，双方对已完工部分进行验收、决算并形成会议纪要，这是确定工程款的重要依据。建议施工方在工程变更或停工时，及时与发包方书面确认工作量。
王德林律师提示：
如果您在文山地区遇到类似工程合同纠纷，建议在签订合同时明确签约主体的身份，保留好授权委托书等文件。工程停工或变更时，第一时间与对方书面确认工作量，避免后续扯皮。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市