开发商延期交房，购房者能否解除合同
开发商延期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
1993年，黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业大厦部分房屋，总价款约300万元。合同约定深业公司应在1994年底前交房，但实际交房时间推迟到了1996年。旅游公司认为深业公司违约，起诉要求解除合同、退款并赔偿损失。
深业公司辩称，交房延迟是因为供电问题、施工中遇到异常困难等合同约定的可延期事由，不应承担违约责任。双方争议的核心在于：开发商延期交房，购房者是否有权解除合同。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房超过合同约定的期限，符合解除合同的条件，应退还购房款本息并双倍返还定金。深业公司则认为：延期交房是由于供电问题等不可控因素造成，合同应继续履行。
法院判决
一审法院支持了旅游公司解除合同的主张，但最高人民法院二审改判合同继续履行。最高院认为：深业公司因供电问题延期交房符合合同约定，交房日期应顺延至正式供电之日。旅游公司起诉时，合同约定的解除条件尚未出现，且深业大厦已竣工验收可以交付使用，因此合同应继续履行，但深业公司需承担逾期交房的违约责任，按银行贷款利率赔偿旅游公司的损失。
律师分析
第一，购房者能否解除合同，关键要看合同约定。本案中，合同明确约定延期交房超过一定天数，购房者才可提出终止合同。在旅游公司起诉时，这一条件尚未满足，因此法院不支持解除合同。这提醒购房者，签订合同时要仔细阅读解除条款，了解自己的权利。
第二，开发商延期交房的免责事由必须严格认定。本案中，供电问题被法院认定为"非深业公司所能控制的事件"，可据实延期。但并非所有延期理由都能获得法院支持，只有合同明确约定且事由真实、不可归责于开发商，才可能免责。
第三，即使合同继续履行，开发商仍需承担逾期交房的违约责任。本案深业公司虽未被解除合同，但仍需按银行贷款利率赔偿旅游公司延期期间的损失。购房者遇到延期交房，可以要求开发商赔偿实际损失，不一定要解除合同。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，应重点关注交房时间、延期交房的免责事由、解除合同的条件以及违约金的计算方式。如果开发商延期交房，建议先查看合同条款，评估是否达到解除条件。如果合同继续履行，可以要求开发商赔偿延期期间的损失。在文山地区，类似纠纷中法院通常会尊重合同约定，但也会审查免责事由是否真实合理。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市