买房后开发商逾期交房，能否解除合同
买房后开发商逾期交房，能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游公司向哈尔滨深业房地产公司购买深业大厦的房屋，总价款数百万元。双方在合同中约定了交房时间，也约定了如果开发商逾期交房超过一定天数，买方可以解除合同并要求退款、双倍返还定金。
旅游公司按约定支付了全部购房款，但深业公司因供电问题未能按时交房。旅游公司认为开发商违约，起诉到法院要求解除合同、返还购房款并赔偿损失。深业公司则辩称，供电问题是其不能控制的客观因素，应当顺延交房时间，不同意解除合同。
争议焦点
旅游公司主张：开发商逾期交房已超过合同约定的解除期限，应按合同约定解除合同、退还房款本息并双倍返还定金。
深业公司主张：供电问题属于合同约定的"非深业公司所能控制的事件"，交房时间应相应顺延，目前房屋已竣工可以交付，合同应当继续履行。
法院判决
一审法院支持了旅游公司的解除合同请求。但二审最高人民法院改判：合同继续履行，深业公司承担逾期交房的违约责任，按银行贷款利率赔偿旅游公司的损失。最高人民检察院抗诉后，最高人民法院再审维持了二审判决。
法院认为，供电问题确实属于可以顺延交房的因素，旅游公司起诉时合同约定的解除条件尚未成就，且房屋已竣工验收可以交付，因此合同应当继续履行，而非解除。
律师分析
第一，购房合同中约定的"不可抗力"或"非开发商所能控制的事件"条款，在司法实践中会被严格审查。供电、市政配套等问题是否属于此类情形，要看合同的具体约定和客观事实。本案中供电问题被法院认定为可顺延交房的因素。
第二，合同解除权的行使有严格条件。买方不能仅因开发商逾期交房就随意解除合同，必须看合同是否明确约定了解除条件以及该条件是否已经成就。如果解除条件尚未成就，法院通常会支持继续履行合同。
第三，即使合同继续履行，开发商逾期交房仍要承担违约责任。买方可以主张逾期期间的利息损失或其他合同约定的违约金，并非无法获得任何赔偿。
王德林律师提示：
购房者在签订商品房买卖合同时，建议仔细阅读关于交房时间、延期交房的情形以及解除合同的条件。如果开发商以"不可抗力"或"非其所能控制"为由延期交房，您有权要求其提供相应证明文件。在文山地区，购房者遇到此类问题可以咨询专业律师，评估是否有权解除合同或主张违约金，避免因等待过久而错失维权时机。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市