开发商逾期交房，购房者能否解除合同
开发商逾期交房，购房者能否解除合同
本文为法律科普，内容来源于《民事审判指导与参考》。
基本案情
黑龙江海外旅游总公司与哈尔滨深业房地产发展有限公司签订了一份商品房买卖合同，约定旅游公司购买深业公司开发的深业大厦房屋，总价款为人民币万元。合同签订后，旅游公司按约定支付了定金和购房款。
但深业公司未能按期交房，原因是供电问题等客观因素导致工期延误。旅游公司认为深业公司违约，起诉到法院要求解除合同、返还购房款及利息。深业公司则辩称，供电问题属于合同约定的不可抗力或非其所能控制的事件，应据实延期交房。
争议焦点
旅游公司主张：深业公司逾期交房，已构成违约，合同应解除，深业公司应返还购房款本息并双倍返还定金。深业公司主张：供电问题属于合同约定的延期交房情形，不应承担违约责任，合同应继续履行。
法院判决
最高人民法院最终判决：合同有效，继续履行，深业公司应于判决生效后交付房屋，并向旅游公司支付逾期交房期间的违约金（按购房总价款及同期贷款利率计算）。旅游公司要求解除合同的主张未获支持。
律师分析
第一，合同解除的条件非常严格。根据合同约定，只有逾期交房超过一定天数（本案中为天），购房者才有权单方解除合同。本案中，旅游公司起诉时，逾期天数尚未达到合同约定的解除条件，因此法院不支持解除合同。
第二，开发商逾期交房是否免责，要看是否属于合同约定的免责事由。供电问题如果属于"非开发商所能控制的事件"，且开发商能提供政府证明，就可以据实延期。本案中，法院认定供电问题属于此类情形，但延期后的交房时间仍超出了合理范围，开发商仍需承担违约责任。
第三，购房者遇到开发商逾期交房，不要急于解除合同。应先核对合同约定的交房时间和解除条件，计算逾期天数。如果尚未达到解除条件，可要求开发商支付违约金；如果已满足解除条件，可依法解除合同并要求赔偿损失。
王德林律师提示：
购买商品房时，务必仔细阅读合同中关于交房时间、逾期责任和解除条件的条款。遇到开发商逾期交房，建议先咨询专业律师，评估是否达到解除合同的条件。在文山地区，类似纠纷中法院也严格依据合同约定判断解除权是否成立，切勿自行判断而错失维权时机。
王德林 律师
云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任
电话：15987555284
邮箱：418537189@qq.com
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市