工程款拖欠两年，还能要回逾期付款违约金吗

工程款拖欠两年，还能要回逾期付款违约金吗

案情简介

2003年，某建筑公司（化名“中天公司”）与某化工厂（化名“西部化工”）签订了一份建设施工合同，约定由中天公司承建西部化工的团结湖示范工程。工程于2004年5月竣工验收合格，双方及中介机构共同确认了工程量和取费标准。随后，中介机构审核确认工程结算造价为2010万余元。但西部化工仅支付了1224万余元，剩余工程款及保修金共计约786万余元迟迟未付。中天公司多次催讨无果，于2008年向法院起诉，要求西部化工支付拖欠的工程款、保修金，并按合同约定每日0.5‰的标准支付逾期付款违约金共计512万余元。

西部化工则辩称，从未认可中天公司单方主张的工程造价，并委托另一家造价公司重新审核，认为工程造价远低于中天公司的报价。双方对工程款数额分歧巨大，导致纠纷无法协商解决。

法院怎么判

最高人民法院经审理认为，中天公司与西部化工签订的施工合同合法有效。工程竣工验收后，双方及中介机构形成的会议纪要、工程量确认文件等证据，能够证明双方已对工程结算造价达成一致。西部化工单方委托的造价审核报告不能否定此前共同确认的结果。因此，法院支持中天公司关于工程款和保修金的请求。关于违约金，合同约定每日0.5‰的标准并未违反法律规定，西部化工长期拖欠工程款，应当承担违约责任。最终，法院判决西部化工支付工程款、保修金及相应违约金共计约1298万余元。

律师解读

这个案例涉及建设工程合同纠纷中两个常见问题：一是工程款结算以谁为准；二是逾期付款违约金能否获支持。首先，双方共同委托中介机构审核并确认的工程造价，具有法律约束力，一方事后反悔很难得到法院支持。其次，合同明确约定逾期付款违约金标准，只要不超出法律允许范围，法院会予以保护。本案中，西部化工拖欠工程款长达两年多，违约金数额甚至超过了工程款本身，这提醒当事人，拖欠工程款不仅需要支付本金，还可能面临高额违约金。

另外，保修金的支付条件通常与工程竣工验收后的保修期相关。本案中，工程已竣工验收超过两年，保修期已届满，西部化工应当返还保修金。实践中，不少发包方以各种理由拖延支付保修金，承包方需注意合同约定的保修期和返还条件，及时主张权利。

王德林律师提示：

建设工程合同纠纷中，证据是关键。建议承包方在施工过程中，注意保存好合同、会议纪要、工程量确认单、竣工验收报告等书面文件。一旦发生拖欠，应及时通过诉讼或仲裁维权，避免因拖延导致违约金持续累积。如果您在文山地区遇到类似工程款纠纷，可以联系专业律师帮助梳理证据、计算违约金，确保自身权益不受损失。

来源：《民事审判指导与参考》总第38辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市