工程质量合格后，还能要求对方赔偿窝工损失吗

工程质量合格后，还能要求对方赔偿窝工损失吗

案情简介

某建筑公司（以下简称“甘肃分公司”）与某开发公司（以下简称“恒源公司”）签订了一份建设工程施工合同，约定由甘肃分公司承建一栋12层楼房。施工过程中，恒源公司未能按合同约定及时支付工程款，导致甘肃分公司多次停工，工人和设备闲置，造成窝工损失。双方多次通过函件、会议纪要等方式沟通，恒源公司曾书面承诺如果未能按时付款，愿意承担甘肃分公司的误工损失。工程完工后，双方对工程款结算、窝工损失等问题产生争议，甘肃分公司起诉要求恒源公司支付拖欠的工程款、窝工损失及差旅费，恒源公司则反诉称甘肃分公司拖延工期、工程质量存在问题，要求赔偿损失。

法院怎么判

一审法院判决恒源公司支付拖欠的工程款215万余元及利息，赔偿窝工损失143万余元及差旅费2.2万余元，并驳回了恒源公司的全部反诉请求。恒源公司不服，上诉至最高人民法院。最高人民法院二审认为，工程质量验收结果为合格，双方不存在工程质量奖罚问题。关于工期延误，现有证据（包括函件、会议纪要等）足以证明恒源公司未按时支付工程款是造成窝工的主要原因，恒源公司未能提供其他证据证明工期延长是其他原因导致的，因此窝工损失应由恒源公司承担。甘肃分公司为追索工程款而支出的差旅费，合理部分也应支持。最终，最高人民法院维持了一审判决。

律师解读

这个案例对建设工程中的施工方和发包方都有重要启示。第一，工程质量合格是施工方的基本义务，但合格并不代表发包方可以随意拖欠工程款。发包方未按合同约定付款，导致施工方停工、窝工的，应当承担相应的赔偿责任。第二，窝工损失的认定需要有证据支撑，比如双方往来的函件、会议纪要、付款承诺书等，这些书面材料能有效证明窝工的原因和损失的存在。第三，发包方如果认为施工方存在工期延误或质量问题，也需要提供充分证据，否则法院不会支持其反诉请求。

王德林律师提示：

施工过程中，建议施工方务必保留好所有与发包方沟通的书面材料，包括催款函、会议纪要、付款承诺书等，这些是日后主张窝工损失的关键证据。同时，发包方也应按合同约定及时支付工程款，避免因自身违约而承担额外的赔偿责任。如果您在文山地区遇到类似建设工程纠纷，建议尽早咨询专业律师，以便更好地维护自身权益。

来源：《民事审判指导与参考》总第32辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市