工程延期交付，发包方能否要求承包方赔偿违约金

工程延期交付，发包方能否要求承包方赔偿违约金

案情简介

某山庄公司与某建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由建筑公司承建山庄的工程项目。合同签订后，建筑公司开始组织施工。但在实际施工过程中，工程未能按合同约定的时间完工并交付使用。山庄公司认为，建筑公司拖延工期，应当承担违约责任，并提出了支付工期罚金、赔偿额外工程款和逾期营业损失等反诉请求。

建筑公司则提出，工期延误并非单方责任。原因包括：山庄公司办理工程报建手续迟延，取得开工许可证的时间比合同约定晚了4个多月；山庄公司提供施工图纸滞后，且未在开工前解决好施工所需的供水、供电问题；山庄公司也没有按工程进度足额支付工程款，严重影响了施工。同时，建筑公司自身也存在人员设备不足、管理不严等问题，对工期也有一定影响。

法院怎么判

法院经审理后认为，工期延误是由山庄公司和建筑公司共同造成的，双方均有责任。由于山庄公司存在严重违约行为（如迟延办证、迟延提供图纸、未保障施工条件等），且其违约在先，因此对其要求建筑公司承担工期延误赔偿的主张，不予支持。对于山庄公司提出的赔偿额外工程款和逾期营业损失的请求，法院也因证据不足和缺乏事实依据而驳回。同时，法院确认了建筑公司转让债权的合法性，并认定债权受让方在合同解除后对在建工程享有优先受偿权。

律师解读

首先，关于工程延期责任如何划分。建设工程中，工期延误的原因往往是多方面的。发包方如果存在未按时办理审批手续、未及时提供图纸、未保障施工条件（如水电）或未按进度付款等违约行为，即便承包方也有管理不善等问题，发包方也很难完全将责任推给承包方。法院会根据谁违约在先、违约的严重程度来综合认定责任，并不会只看承包方是否按时完工。

其次，关于债权转让和优先受偿权。建筑公司将其在施工中形成的债权（即应收工程款）转让给另一家公司，法律上是允许的，只要不涉及合同义务的转让（比如转包工程）。受让债权的公司同样可以主张对在建工程的优先受偿权，行使期限从合同解除时起算。这提醒工程款债权人，如果发包方长期拖欠工程款，可以依法转让债权，受让人也能有效追索。

最后，关于发包方反诉的额外损失。发包方主张的额外工程款或营业损失，必须有充分证据证明损失确实存在且与承包方违约有直接因果关系。如果发包方自己违约在先，或者无法证明损失的具体数额，法院通常不会支持。

王德林律师提示：

在建设工程合同履行中，双方都应严格按照合同约定履行义务。发包方要按时办理审批手续、提供图纸和施工条件，并按进度付款，否则可能因自身违约而无法追究承包方工期延误的责任。承包方也要注意保留施工中因对方原因导致延误的证据，比如书面通知、会议纪要等。如果您在文山地区遇到类似工程纠纷，建议及时咨询专业律师，明确各方责任，避免因证据不足或责任划分不清而陷入被动。

来源：《民事审判指导与参考》总第32辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市