工程完工后公司注销了，工程款还能要回来吗

工程完工后公司注销了，工程款还能要回来吗

案情简介

1994年，新疆某建筑公司与一家房地产开发公司（简称宝冠公司）签订合同，承建一栋大酒店工程。工程包括主楼21层、副楼15层等，总造价暂定3000万元。施工过程中，由于宝冠公司股东纠纷和资金问题，工程多次停工、复工。1995年，宝冠公司股东变更，新股东接手后继续施工，但到1996年8月工程完工时，宝冠公司因香港股东违约无资金投入，被工商局注销了。

工程完工后，实际业主变成了新股东控制的另一家公司（简称新扶桑公司）。经审计，工程总价值约3160万元，但新扶桑公司只支付了部分工程款，还欠建筑公司约537万元。双方在1997年达成还款协议，约定新扶桑公司分期付款，但该公司只付了200万元，剩余款项一直未付。建筑公司无奈之下，将新扶桑公司告上法庭。

法院怎么判

一审法院判决新扶桑公司支付拖欠的工程款及利息。新扶桑公司不服，上诉到最高人民法院。最高人民法院经审理认为，虽然宝冠公司被注销，但新扶桑公司作为实际业主，已经接收并使用了工程，应当承担支付工程款的责任。同时，法院还查明工程存在渗水、墙面龟裂等质量问题，但这些问题可以修复，不影响工程款的支付。最终，最高人民法院维持了一审判决，判令新扶桑公司支付剩余工程款及相应利息。

律师解读

这个案例涉及一个常见问题：工程完工后，发包方公司注销了，承包方还能不能要回工程款？答案是肯定的。根据法律规定，如果发包方公司注销，但实际接收和使用工程的是另一家公司或个人，那么实际使用人应当承担支付工程款的义务。本案中，新扶桑公司虽然名义上不是合同签订方，但它是工程的实际业主，接收了工程并用于经营，因此法院判令其付款是合理的。

另外，这个案例还提醒我们：工程质量问题不能作为拒付工程款的绝对理由。如果工程存在质量瑕疵，但可以修复，发包方应当先支付工程款，再另行主张修复费用。承包方也不能因为发包方欠款就擅自留置工程，否则可能引发新的纠纷。本案中，建筑公司曾留置部分楼层，后来通过协商解决了问题，这种做法在法律上风险较大。

最后，工程款纠纷中，证据是关键。建筑公司保留了施工合同、补充协议、审计报告、还款协议等一系列书面文件，这些证据在诉讼中起到了决定性作用。建议承包方在施工过程中务必保存好所有书面材料，包括合同、变更通知、付款凭证、验收记录等。

王德林律师提示：

工程款纠纷中，发包方注销或变更主体并不等于债权消灭。建议承包方在工程完工后及时办理结算，并保留好所有书面凭证。如果遇到发包方注销或拒不付款的情况，可以起诉实际使用工程的一方。在文山地区，类似纠纷中法院通常也会支持承包方的合理诉求，但前提是证据充分、法律关系清晰。

来源：《民事审判指导与参考》总第8辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市