工程款结算单签字后还能反悔吗？

工程款结算单签字后还能反悔吗？

案情简介

某建筑公司（以下简称建筑公司）与某房地产公司（以下简称房产公司）签订了世界金龙大厦的施工合同，约定由建筑公司包工包料承建该大厦的地下室和地上工程。施工期间，双方陆续签订了地下室和上部工程的造价审核结果，确认了部分工程款金额。工程竣工验收后，建筑公司认为房产公司尚欠工程款，于是向法院起诉要求支付欠款及利息。

房产公司则提起反诉，称建筑公司工期延误，按合同约定应赔偿违约金。双方在诉讼过程中曾尝试和解，签订了一份《和解协议》，约定将工程款与违约金相互抵销，但又约定仍需对工程总造价进行核算。之后，双方又签署了《工程款结算单》，确认了部分遗留工程款项。房产公司认为《和解协议》应导致双方互不追究，而建筑公司则认为该协议已被后续行为否定。

法院怎么判

法院经审理认为，双方签订的多份工程审核结果和《工程款结算单》是真实意思表示，可以作为工程款结算的依据。房产公司虽主张《和解协议》应驳回双方请求，但该协议内容存在矛盾且房产公司未在一审中提交，反而提起反诉，其行为表明未真正履行该协议。最终，法院支持了建筑公司要求支付工程款的主张，并对房产公司的反诉请求进行了部分支持，结合工期延误事实和双方过错，酌情确定了违约金数额。

律师解读

这个案例告诉我们，建设工程合同纠纷中，结算文件的签署至关重要。双方签字的审核结果和结算单，除非有证据证明存在欺诈、重大误解等情形，否则通常会被法院认定为有效，不能轻易反悔。

其次，和解协议要谨慎签署。如果协议内容本身有矛盾，或者一方签署后仍然提起诉讼，法院可能认定该协议并未实际履行。因此，签订和解协议时要确保条款清晰、无歧义，并严格按照协议执行，否则可能无法达到息诉止争的效果。

最后，工期延误的违约金索赔需要有明确证据。本案中，房产公司主张工期延误，但法院考虑到设计变更、现场签证等因素，酌情扣减了部分延误天数，这提示发包方在主张工期违约金时，应提供充分证据区分合理延误和承包方自身原因导致的延误。

王德林律师提示：

建设工程合同履行周期长、变更多，建议双方在施工过程中就及时对设计变更、签证等形成书面记录，并定期对账确认。结算文件一旦签字盖章，法律效力很强，不要事后以“只是对账、不是最终决算”为由试图推翻。如果您在文山地区遇到类似工程款纠纷，建议尽早咨询专业律师，避免因证据不足或和解协议不明确而陷入被动。

来源：《民事审判指导与参考》总第5辑，最高人民法院民事审判第一庭编

---

王德林 律师

云南八谦（文山）律师事务所 · 副主任

专业领域：企业法律顾问、交通事故纠纷、保险纠纷、建设工程纠纷、医疗纠纷、劳动争议

电话：15987555284

邮箱：418537189@qq.com

地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市